на изготовление и поставку рекламной, полиграфической, сувенирной продукции и оказание сопутствующих услуг
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со статьями 435–437 Гражданского кодекса Российской Федерации и адресован юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным заказчикам, желающим воспользоваться услугами ИП Гарибян Лусинэ Борисовны (ИНН 344407408130, ОГРНИП 319344300007460), именуемой в дальнейшем «Исполнитель».
Акцептом настоящей оферты признается оплата выставленного счёта, утверждение макета, передача исходных материалов, оформление заказа через сайт, мессенджер или электронную почту, что означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей оферты.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по изготовлению и поставке Заказчику рекламной, полиграфической, сувенирной продукции, а также оказанию сопутствующих услуг: разработка дизайна, допечатная подготовка, брендирование изделий и др.
1.2. Конкретные условия изготовления продукции (характеристики, количество, стоимость, сроки выполнения) определяются на основании Технических заданий, Спецификаций, счетов и/или переписки сторон по электронной почте или мессенджерам. Такие документы являются неотъемлемой частью настоящего договора-оферты.
1.3. Договор-оферта является рамочным и регулирует условия всех заказов Заказчика, размещённых в течение срока действия оферты.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Услуги оказываются только после согласования технического задания, утверждения макета и получения 100% предоплаты, если иное не согласовано письменно.
2.2. Заказчик обязуется предоставить полное техническое задание, исходные материалы, логотипы, макеты, изображения, QR-коды, а также подписать акт приёма-передачи изделий, если они передаются на брендирование.
2.3. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за корректность и правомерность использования переданных макетов, логотипов, QR-кодов, текстов и иных объектов.
2.4. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ при задержке оплаты, неподтверждении макета, нарушении сроков передачи информации со стороны Заказчика с предварительным уведомлением через e-mail или мессенджеры.
2.5. Исполнитель имеет право использовать подрядчиков и субподрядчиков для исполнения своих обязательств.
ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Продукция считается принятой: — в момент её фактической передачи Заказчику или его курьеру; — либо по истечении 3 рабочих дней с момента уведомления о готовности, если не поступил письменный мотивированный отказ.
3.2. Допуски: отклонение цвета — до ΔE=6 (ГОСТ Р 54766-2011, ISO 12647-2:2013), отклонения в позиционировании — до 3 мм, отклонения по размеру — до ±7%. Такие отклонения не признаются браком.
3.3. Технические требования размещены на сайте Исполнителя и/или предоставляются вместе с техническим заданием.
3.4. В случае производственного брака, возникшего по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется устранить недостатки или произвести повторное изготовление за свой счёт в течение 45 рабочих дней с момента получения письменной претензии от Заказчика.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
4.1. Исключительные права на макеты, дизайны, эскизы и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем, переходят к Заказчику только после полной оплаты заказа.
4.2. До момента оплаты все права принадлежат Исполнителю.
4.3. Заказчик несёт ответственность за законность использования всех переданных объектов авторского права.
4.4. При необходимости оформления лицензий на охраняемые объекты авторского права (например, памятники, известные бренды и пр.) Заказчик обязан либо оформить их самостоятельно и предоставить подтверждение, либо поручить это Исполнителю за отдельную плату.
ОПЛАТА
5.1. Стоимость услуг определяется в счёте и/или переписке сторон и подтверждается Заказчиком оплатой.
5.2. Оплата осуществляется в размере 100% предоплаты, если иное не предусмотрено письменно.
5.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
5.4. Стоимость услуг указана без НДС (УСН).
5.5. При существенном изменении рыночных условий (например, рост курса валют или цен на материалы более чем на 10%) Исполнитель вправе предложить Заказчику пересмотр стоимости.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Заказчик несёт ответственность за предоставленные материалы и ошибки в утверждённом макете.
6.2. Исполнитель несёт ответственность только за производственные дефекты, возникшие по его вине.
6.3. В случае просрочки оплаты — начисляется пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки.
6.4. В случае просрочки сроков производства по вине Исполнителя — начисляется аналогичная пеня по письменному требованию Заказчика.
6.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
7.2. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов, отключения электроэнергии, сбои связи и иные события, не зависящие от воли Сторон.
7.3. Сторона, пострадавшая от форс-мажора, обязана уведомить другую Сторону в течение 3 календарных дней.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вся переписка сторон (включая e-mail, мессенджеры) признаётся юридически значимой и приравнивается к письменной форме.
8.2. Исполнитель вправе размещать изображения готовой продукции в своём портфолио, на сайте, в социальных сетях и иных рекламных каналах, если иное не согласовано с Заказчиком дополнительно. При этом Исполнитель обязуется соблюдать требования законодательства о рекламе и её маркировке (ФЗ № 38-ФЗ).
8.3. Настоящая оферта действует бессрочно до момента её отзыва или замены новой редакцией. Все изменения и дополнения размещаются на сайте Исполнителя и вступают в силу с момента публикации.
8.4. Оферта регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя после соблюдения претензионного порядка (10 рабочих дней).
РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Гарибян Лусинэ Борисовна
ИНН 344407408130
ОГРНИП 319344300007460
Адрес: 400087, г. Волгоград, ул. Двинская, 11А
Электронная почта: sales@alla-print.ru
Сайт: https://alla-print.ru
Приложение №2
1. Информация о заказе:
Наименование продукции: ___________________________________________
Описание изделия: _________________________________________________
Материал изготовления: ____________________________________________
Тираж (количество экземпляров): __________________________________
Способ печати/брендирования: ______________________________________
Формат готового изделия: ___________________________________________
2. Макеты и технические требования:
Макет предоставлен Заказчиком: Да / Нет
Макет разработан Исполнителем: Да / Нет
Технические требования к макетам:
Цветовая модель: CMYK
Разрешение: не менее 300 dpi
Все шрифты переведены в кривые
Вылеты по 3 мм с каждой стороны
Шаблон резки/высечки вынесен отдельным слоем
Форматы файлов: CDR, EPS, PDF
В случае несоответствия макета Техническим требованиям ответственность за качество продукции несёт Заказчик.
3. Допуски качества:
1 | Цветопередача | ΔE до 6 единиц (ГОСТ Р 54766-2011, ISO 12647-2:2013) |
2 | Размер изделия | Отклонение до ±7% от заданных параметров |
3 | Позиционирование элементов | Смещение до 3 мм |
Дополнительно:
Отображение макета на экранах устройств не является эталоном для оценки цветопередачи.
Отклонения в пределах допусков не являются браком и не служат основанием для отказа от приёмки продукции.
4. Стоимость и порядок расчётов:
Общая стоимость заказа: _________ руб.
(без НДС, на основании применения Исполнителем упрощённой системы налогообложения, глава 26.2 НК РФ)
Порядок оплаты: 100% предоплата до начала выполнения работ, если иное не согласовано дополнительным письменным соглашением сторон.
5. Сроки исполнения:
Срок изготовления макета (если макет разрабатывает Исполнитель): ______ рабочих дней с момента предоставления исходных данных и оплаты макетных работ.
Срок изготовления продукции: ______ рабочих дней с момента утверждения макета и поступления оплаты.
6. Условия передачи продукции:
Самовывоз Заказчиком по адресу: г. Волгоград, ул. Двинская, д. 11А,
либо вывоз курьером, назначенным Заказчиком, от двери офиса Исполнителя.
Риск случайной гибели или повреждения продукции переходит к Заказчику с момента передачи продукции ему или его представителю (курьеру).
7. Особые условия:
Заказчик подтверждает согласие с Техническими требованиями Исполнителя и установленными допусками качества.
Исполнитель не несёт ответственности за ошибки, допущенные в утверждённых макетах, а также за несоответствие печатной продукции отображению макета на экранах электронных устройств.